民事诉讼全流程解析：从立案到判决

民事诉讼全流程解析：从立案到判决

引用

腾讯

等

12

来源

1.

https://weread.qq.com/web/search/books?keyword=%E6%B0%91%E4%BA%8B%E8%AF%89%E8%AE%BC%E6%B3%95%E5%AD%A6%EF%BC%88%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%89%88%EF%BC%89

2.

https://www.sohu.com/a/849249692_121795084

3.

https://m.66law.cn/laws/110299.aspx

4.

https://law.sufe.edu.cn/4d/77/c7990a216439/page.htm

5.

http://zfcxjst.gd.gov.cn/zwzt/fzzf/yasf/content/post_4365053.html

6.

https://www.court.gov.cn/susongyangshi/71.html

7.

https://www.court.gov.cn/susongyangshi/15.html

8.

https://gw.nscourt.gov.cn/nscourt/wzsy/ssfw/sswsyb/index_2.html

9.

https://www.spp.gov.cn/spp/llyj/202405/t20240514_654115.shtml

10.

https://www.a-court.gov.cn/xxfb/no1court_412/docs/202410/d_4076005.html

11.

https://www.dacheng.com/content/details_86_76866.html

12.

http://www.phcppsu.com/yxzx/views.aspx?id=20240317

在日常生活中，我们难免会遇到各种民事纠纷，比如合同争议、债务纠纷、房产纠纷等。当协商无法解决问题时，向法院提起民事诉讼就成为维护自身权益的重要途径。本文将为您详细解析民事诉讼的完整流程，从立案前的准备到最终的判决执行，帮助您更好地理解和应对法律程序。

在正式起诉之前，充分的准备工作至关重要。这一步骤主要包括收集证据、确定管辖法院、撰写起诉状等。

收集证据

证据是诉讼成败的关键。根据《民事诉讼法》第六十三条，证据类型包括：

• 当事人的陈述
• 书证
• 物证
• 视听资料
• 电子数据
• 证人证言
• 鉴定意见
• 勘验笔录

在收集证据时，应注意以下几点：

1. 合法性：证据的获取方式必须合法，否则可能不被法院采信。
2. 关联性：证据必须与案件事实有直接或间接的联系。
3. 真实性：证据必须是客观真实的，不得伪造或篡改。

确定管辖法院

根据《民事诉讼法》第二十一条，对公民提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖；被告住所地与经常居住地不一致的，由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼，由被告住所地人民法院管辖。

此外，合同纠纷案件通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖（《民事诉讼法》第二十四条）。

撰写起诉状

起诉状是启动诉讼程序的重要法律文书。一份规范的起诉状应包含以下内容：

• 当事人的基本信息：包括姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所等（自然人），或者名称、住所等（法人）。
• 诉讼请求：明确具体的要求，如要求赔偿损失、履行合同等。
• 事实与理由：详细陈述案件事实和起诉依据。
• 证据和证据来源：列出支持诉讼请求的证据清单。
• 起诉状副本份数：按照被告人数准备相应份数。

完成准备工作后，接下来就是向法院提交起诉状，正式启动诉讼程序。

提交起诉状

当事人需向有管辖权的法院提交起诉状及相应副本，并提供身份证明材料和证据清单。法院收到起诉材料后，应当在七日内决定是否立案。

法院受理

法院经审查认为符合起诉条件的，将予以立案，并通知当事人缴纳诉讼费用。立案后，法院将在五日内将起诉状副本送达被告。

审理阶段是诉讼的核心环节，主要包括送达、庭前准备、开庭审理等步骤。

送达程序

法院立案后，需要将起诉状副本、应诉通知书、举证通知书等法律文书送达给被告。被告收到后，应在十五日内提交答辩状。

庭前准备

在开庭前，法院会组织双方当事人进行庭前会议，明确争议焦点，交换证据，为正式开庭做好准备。

开庭审理

开庭审理是诉讼程序的关键环节，主要包括以下几个阶段：

1. 法庭调查：当事人陈述案件事实，出示证据，证人作证，宣读鉴定结论等。
2. 法庭辩论：双方当事人及其代理人就争议焦点展开辩论。
3. 最后陈述：审判长按照原告、被告、第三人的顺序征询各方最后意见。

经过审理，法院将根据查明的事实和适用的法律作出判决。

判决书的制作与送达

法院作出判决后，将制作判决书并送达双方当事人。判决书应当载明：

• 案由、诉讼请求、争议的事实和理由
• 判决认定的事实和适用的法律依据
• 判决结果和诉讼费用的负担
• 上诉期间和上诉法院

执行程序

如果败诉方不主动履行判决，胜诉方可以向法院申请强制执行。执行程序中，法院将采取各种措施确保判决得到有效执行。

上诉程序

当事人不服一审判决的，有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。二审程序将对案件进行全面审查，但重点是审查一审判决的正确性。

为了帮助读者更好地理解民事诉讼流程，我们来看一个实际案例。

A风力发电有限公司（以下简称A公司）与B建筑基础工程公司（以下简称B公司）于2011年4月签订《华能通榆新华1B风电场（49.5MW）工程风机与箱变基础施工合同》和《华能通榆新华1C风电场（49.5MW）工程风机与箱变基础施工合同》，均约定由B公司进行案涉工程项目的施工，合同执行固定总价，2011年5月20日开工，2011年9月20日竣工。由于A公司建设风电场所需审批文件尚未办理完成，导致工程未能如期开工，实际开工日期为2011年9月10日，实际竣工验收日期为2015年10月17日。

在工程施工期间，B公司华能通榆新华项目部于2011年4月24日与吉林省石岭水泥有限责任公司签订《水泥产品购销合同》，约定的水泥单价及运费为每吨430元，结算方式为先付款后供货。双方于2011年8月1日再次签订《水泥产品购销合同》，约定的水泥单价及运费为每吨600元，结算方式为先付款后供货。吉林省住房和城乡建设厅于2011年12月1日下发的吉建造〔2011〕18号文件第二条规定：“由于今年水泥市场价格上涨幅度较大，比2010年同期涨幅超过50%，发、承包双方在招投标和签订合同过程中无法预测。发、承包双方合同中对水泥价格未明确风险范围和超出风险范围未明确调整办法的，工程结算时可以按工程投标期信息价格为基数，水泥结算差价10%以内部分由承包人承担，超过10%以上部分由发包人承担，签订补充协议协商解决。”

后B公司起诉主张施工五年间，因A公司违约给B公司生产经营造成重大影响和损失，期间，B公司曾多次发函，要求A公司尽快给付工程款和赔偿款未果。

在庭审中，双方确认A公司自2011年9月至2015年9月累计支付B公司21241440元（含2017年6月6日A公司返还B公司5%工程质保金1180080元），为总工程款的90%，剩余10%工程预留款2360160元未返还。双方当事人对以上两份合同10%工程预留款合计4690366元无异议。两份合同均约定质保期为工程竣工验收起一年。一审法院作出判决后，二审法院撤销了一审法院判决，对B公司主张逾期违约付款违约责任、窝工损失、停复工损失及水泥调差款作出了重新认定。

针对B公司主张在合同履行期间吉林当地水泥价格发生大幅增长，要求A公司承担水泥调差款的主张，再审申请人A公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。

根据本案案情，本院认定二审法院判决A公司向B公司支付水泥调差款及其利息并无不当。本院主要分析理据如下：

（一）A公司违约造成B公司额外增加支付购买水泥价款。在固定总价施工合同履行中，因发包人违约导致工程延期，造成承包人施工成本的增加，承包人请求发包人赔偿由此遭受的违约损失，人民法院应依法予以支持。B公司华能通榆新华项目部于2011年4月24日与吉林省石岭水泥有限责任公司签订《水泥产品购销合同》，约定的水泥单价及运费为每吨430元，结算方式为先付款后供货。双方于2011年8月1日再次签订《水泥产品购销合同》，约定的水泥单价及运费为每吨600元，结算方式为先付款后供货。本案中因A公司原因导致工程开工日期延迟，B公司无法履行与水泥供应商的第一份购销合同。在延期开工期间内，水泥价格大幅上涨，B公司在与水泥供应商签订的第二份购销合同中，水泥价格已由每吨430元上涨至每吨600元，导致B公司施工成本增加，超出了B公司在签订1B、1C合同时能够产生的风险预期。A公司违约导致工程延期开工，是B公司施工成本增加的原因，B公司主张的水泥调差款在性质上属于A公司上述违约行为所造成的损失，A公司应予以赔偿。

（二）工程延期开工期间，水泥价格发生了双方在签订合同时无法预见的大幅上涨。吉林省住房和城乡建设厅2011年12月1日下发的吉建造〔2011〕18号文件第二条规定：“由于今年水泥市场价格上涨幅度较大，比2010年同期涨幅超过50%，发、承包双方在招投标和签订合同过程中无法预测。发、承包双方合同中对水泥价格未明确风险范围和超出风险范围未明确调整办法的，工程结算时可以按工程投标期信息价格为基数，水泥结算差价10%以内部分由承包人承担，超过10%以上部分由发包人承担，签订补充协议协商解决。”该文件虽系行业指导性文件，不能直接作为人民法院审理案件的法律依据，但可以作为人民法院审理案件的参考。该文件载明吉林省水泥市场价格在2011年发生了施工双方无法预见的大幅上涨。结合该文件及B公司于2011年4月及2011年8月先后签订的两份《水泥产品购销合同》，可认定因A公司原因导致工程延期开工，B公司为进行施工采购水泥的成本已由每吨430元上涨至每吨600元，B公司为进行案涉工程施工所需支出的成本增加。上述政府文件对于水泥价格上涨成本的负担提出了指导性意见，虽提出双方签订补充协议协商解决，但对于双方无法就水泥调差问题达成一致意见诉至法院的，二审法院参考政府文件中确定的水泥调差款负担比例认定双方责任，并无不当。B公司主张的水泥调差金额在该政府文件确定的发包人应承担的差价比例范围之内，二审法院予以支持并无不当。

（三）本案证据可以证明A公司已收到水泥调差签证单。B公司将提交给监理单位及A公司的签证单汇总制作《施工签证收发登记表》，其中包括水泥调差签证单，该水泥调差签证单已先期由监理单位签收并盖章确认。A公司员工姜锐在《施工签证收发登记表》上签字，并注明“文件已转周总”。A公司虽对《施工签证收发登记表》的真实性提出异议，但未申请对姜锐签名真实性进行鉴定，亦未提出充分证据予以反驳，《施工签证收发登记表》的真实性可予确认。该证据可以证明A公司已收到B公司提交的水泥调差签证单。1B、1C合同第25.2条约定“工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起承包人报告中开列的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据”，由于A公司收到水泥调差签证单后，既未对水泥调差进行计量，也未答复B公司，按照双方在合同中的约定，应视为A公司已确认B公司关于水泥调差的申请。

（四）B公司为进行案涉工程施工采购水泥所支出的款项属于施工成本，可计入工程款中。因水泥价格上涨而产生的水泥调差款，其性质亦属于工程款。A公司应向B公司支付水泥调差款而未予支付，二审法院判决A公司支付水泥调差款的利息，并无不当。

通过以上对民事诉讼全流程的解析，我们可以看到，诉讼是一个严谨且复杂的法律程序。每个环节都需要充分准备和严格遵守法律规定。在实际操作中，建议您在遇到复杂纠纷时，及时寻求专业律师的帮助，以确保合法维权。

同时，也要树立正确的诉讼观念：诉讼不是万能的，预防纠纷永远比解决纠纷更重要。在日常生活中，通过合同管理、风险防范等手段，可以有效避免许多不必要的纠纷。